ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Договор подряда на кровельные работы


Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика), 2020, 2019 - Договор строительства, строительного подряда - Образцы и бланки договоров

Договор подряда на кровельные работы

г. ____________

«___»_________ 20__г.

_____________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и _____________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кровельные работы (наименование объекта), расположенного по адресу: __________________________, связанные с (монтажом кровли/ремонтом кровли) и передать полученный при выполнении работ результат.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

1.4. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете.

1.5. Состав и содержание технической документации: (вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации).

1.6. Подрядчик выполняет работы с применением своих кровельных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.7. Материал, используемый для выполнения кровельных работ, и результат работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

 

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с «___»_________ 20__г. по «___»_________ 20__г.

2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

 

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Выполненные кровельные работы по качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки.

3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение ________ со дня передачи Подрядчиком технической документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора.

3.4. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок ____________.

3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

 

4. Стоимость материалов, работ и порядок оплаты

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

4.2. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Перечисление стоимости материалов производится предварительно согласно смете.

4.4. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

4.5. Оплата стоимости материалов и выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

4.6. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение _____. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

4.7. Датой оплаты считается дата (дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика).

 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

  • оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;
  • обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;
  • обеспечить своевременную приемку выполненных работ;
  • произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Заказчик вправе:

  • осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ;
  • требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
  • требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору;
  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно,что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
  • отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;
  • в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат;
  • требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
  • запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

5.3. Подрядчик обязан:

  • использовать материалы для выполнения кровельных работ, отвечающие требованиям качества, безопасности, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации;
  • осуществить кровельные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ;
  • своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию;
  • выполнять работы лично;
  • исполнять полученные в ходе выполнения кровельных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;
  • извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение _____ с момента их возникновения.;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Подрядчик вправе:

  • в случае невозможности оказания услуг лично с согласия Заказчика привлечь к выполнению обусловленных договором работ третье лицо;
  • выбирать необходимые материалы для кровельных работ объекта Заказчика, с целью получения наилучшего результата;
  • требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов;
  • требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации;
  • требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;
  • требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки;
  • требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
  • отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.

 

6. Ответственность Сторон договора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им кровельных материалов, а также за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

6.13. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено ____________.

 

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд ____________________.

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет _____ дней с даты получения претензии.

 

8. Заключительные условия

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок ____________.

8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

8.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

 

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

____________

____________

 

М. П.

Подрядчик

____________

____________

 

М. П.

 

Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала заказчика), 2020, 2019 - Договор строительства, строительного подряда - Образцы и бланки договоров

Договор подряда на кровельные работы

г. _________________

«___»__________ 20__г.

___________________________, в лице __________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ______________________, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кровельные работы (наименование объекта), расположенного по адресу: ___________________________, связанные с (монтажом кровли/ремонтом кровли), и передать полученный при выполнении работ результат.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

1.4. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете.

1.5. Состав и содержание технической документации: (вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации).

1.6. Подрядчик выполняет работы с использованием материала Заказчика.

 

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с «___»__________ 20__г. по «___»__________ 20__г.

2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

 

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Выполненные кровельные работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки.

3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение _____________ со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора.

3.4. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок: _____________.

3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

 

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

4.2. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

4.4. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

4.5. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение _____. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

4.6. Датой оплаты считается дата (дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика).

 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

  • своевременно, по акту передать Подрядчику необходимые материалы для выполнения кровельных работ, отвечающие требованиям качества и безопасности, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации;
  • оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;
  • обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;
  • обеспечить своевременную приемку выполненных работ;
  • произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Заказчик вправе:

  • осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
  • вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ;
  • требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору;
  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно,что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
  • отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;
  • в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат;
  • требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
  • запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

5.3. Подрядчик обязан:

  • осуществить кровельные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей стоимость работ;
  • использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у него неиспользованного материала;
  • обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации;
  • своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию;
  • выполнять работы лично;
  • исполнять полученные в ходе выполнения кровельных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;
  • извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение _____ с момента их возникновения;
  • возвратить предоставленные Заказчиком материалы либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, в случаях досрочного расторжения договора по вине Подрядчика;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Подрядчик вправе:

  • в случае невозможности оказания услуг лично с согласия Заказчика привлечь к выполнению обусловленных договором работ третье лицо;
  • требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов;
  • требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации;
  • требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;
  • требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки;
  • потребовать оплаты выполненной им работы, если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала;
  • требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
  • отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о непригодности или недоброкачественности материалов, технической документации, не примет необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности выполняемой работы;
  • не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности, непредоставление материала препятствует исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок;
  • отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.

 

6. Ответственность Сторон договора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.3. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением договора.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Заказчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

6.13. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

6.14. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено _____________.

 

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд _______________.

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет _______ дней с даты получения претензии.

 

8. Заключительные условия

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок _____________.

8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

8.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

 

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

_____________

_____________

 

М. П.

Подрядчик

_____________

_____________

 

М. П.

 

Договор подряда на кровельные работы

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор подряда на кровельные работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Договор подряда на кровельные работы

Судебная практика: Договор подряда на кровельные работы

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор подряда на кровельные работы

Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения"...Из материалов дела видно и судами установлено, что предприниматель (подрядчик) и общество (заказчик) заключили договор подряда от 14.11.2013 N 1/5 на выполнение работ по частичному демонтажу старого кровельного покрытия и монтажу нового покрытия по адресу: г. Каменск, ул. Кирова, 67.

Договор подряда на кровельные работы

Качественный ремонт кровли требует привлечения профессионалов, применения специальных технических средств и инструментов. Образец договора на ремонт крыши позволяет ознакомиться со всем набором требований, предъявляемых к подрядчику и обязанностями сторон.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 260
Источник: https://vseokrovle.com/docs/128-dogovor-na-remont-krovli-obrazec.html

На каком этапе составляется договор

Ремонт кровли – актуальный вопрос для любого здания, независимо от года его постройки или сроков последнего капитального ремонта. Причиной нарушения герметичности кровельного пирога может являться:

  • стихийное бедствие;
  • случайное механическое повреждение покрытия при обслуживающих работах;
  • пожар;
  • естественный износ материалов;
  • просчеты при проектировании крыши;
  • ошиб

Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)

Договор подряда на кровельные работы

(с использованием материала подрядчика)

г. [вписать нужное]                                                                    [число, месяц, год]

[Наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кровельные работы [наименование объекта], расположенного по адресу: [вписать нужное], связанные с [монтажом кровли/ремонтом кровли] и передать полученный при выполнении работ результат.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

1.4. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете.

1.5. Состав и содержание технической документации: [вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации].

1.6. Подрядчик выполняет работы с применением своих кровельных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.7. Материал, используемый для выполнения кровельных работ, и результат работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Выполненные кровельные работы по качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки.

3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение [вписать нужное] со дня передачи Подрядчиком технической документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора.

3.4. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок [вписать нужное].

3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4. Стоимость материалов, работ и порядок оплаты

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

4.2. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Перечисление стоимости материалов производится предварительно согласно смете.

4.4. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

4.5. Оплата стоимости материалов и выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

4.6. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

- оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;

- обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;

- обеспечить своевременную приемку выполненных работ;

- произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Заказчик вправе:

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ;

- требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору;

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно,что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;

- в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат;

- требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;

- запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

5.3. Подрядчик обязан:

- использовать материалы для выполнения кровельных работ, отвечающие требованиям качества, безопасности, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации;

- осуществить кровельные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ;

- своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию;

- выполнять работы лично;

- исполнять полученные в ходе выполнения кровельных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

- извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение [значение] с момента их возникновения.;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Подрядчик вправе:

- в случае невозможности оказания услуг лично с согласия Заказчика привлечь к выполнению обусловленных договором работ третье лицо;

- выбирать необходимые материалы для кровельных работ объекта Заказчика, с целью получения наилучшего результата;

- требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов;

- требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации;

- требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

- требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки;

- требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;

- отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.

6. Ответственность Сторон договора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им кровельных материалов, а также за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

6.13. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужное].

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные условия

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок [вписать нужное].

8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

8.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                          Подрядчик

[вписать нужное]                  [вписать нужное]

[вписать нужное]                  [вписать нужное]

М. П.                             М. П.

Договор на ремонт кровли – образец для написания

Качественный ремонт кровли требует привлечения профессионалов, применения специальных технических средств и инструментов. Образец договора на ремонт крыши позволяет ознакомиться со всем набором требований, предъявляемых к подрядчику и обязанностями сторон.

На каком этапе составляется договор

Ремонт кровли – актуальный вопрос для любого здания, независимо от года его постройки или сроков последнего капитального ремонта. Причиной нарушения герметичности кровельного пирога может являться:

  • стихийное бедствие;
  • случайное механическое повреждение покрытия при обслуживающих работах;
  • пожар;
  • естественный износ материалов;
  • просчеты при проектировании крыши;
  • ошибки монтажа кровельного пирога;
  • низкое качество кровельных материалов и т.д.

Кровельные ремонтные работы требуют определенной квалификации, наличия специальных умений и знаний. Кроме того, требуется соблюдать технику безопасности, иметь в наличии специальные страховочные элементы.

При возникновении проблем, связанных с нарушением герметичности кровли, жильцам многоквартирного дома требуется подать заявление о ремонте крыши в управляющую организацию (ЖЭУ, УК и т.д.). После рассмотрения заявления, для оценки состояния кровли и определения ущерба, должен быть направлен технический специалист. На основании подготовленной дефектной ведомости разрабатывается смета на ремонт кровли. С организацией, привлеченной для выполнения работ, требуется заключить соответствующий договор.

Финансировать ремонтные работы должна управляющая организация, используя деньги, которые ежемесячно выплачивают жильцы на текущий ремонт дома. На практике далеко не всегда ЖЭУ или УК могут найти финансы на оперативный ремонт. В этом случае жильцы квартир, пострадавших от протечек крыши, имеют право самостоятельно нанять бригаду для ремонта и заключить с ними договор подряда.

Ремонтные работы должны начаться сразу после того, как требуемая сумма будет собрана.

Необходимость составления договора подряда

Договор подряда на кровельные работы требуется для того, чтобы между Заказчиком и Подрядчиком не возникали какие-либо разногласия в процессе выполнения ремонтных работ. Взаимоотношения между Подрядчиком и Заказчиком, их взаимная ответственность, условия выполнения всех работ, порядок оплаты прописаны в договоре.

В случае нарушения договора одной из сторон (некачественно выполненные ремонтные работы, использование материалов, не предусмотренных соглашением, несвоевременная оплата услуг и т.д.) данный документ потребуется в суде.

Кровля любого дома должна систематически обследоваться на предмет повреждений и при необходимости ремонтироваться. Все работы, связанные с ремонтом кровельного пирога, должны быть правильно задокументированы. Образец договора подряда на кровельные работы можно найти по ссылке ниже. Грамотное составление данного документа дает возможность существенно снизить риск возникновения разного рода конфликтов, а также послужит гарантией своевременного и качественного выполнения работ по ремонту кровли.

Каждый из пунктов договора имеет свое значение. Общее количество пунктов может меняться в зависимости от того, насколько подробно расписываются обязанности сторон.

Особенности составления договора и его образец

Если рассматривать договор на ремонтные кровельные работы в целом, то в нем должны быть в той или иной мере отражены основные условия выполнения работ и обязанности сторон.

[attachment=3:Договор на ремонт кровли-образец.rar] доступен для ознакомления.

В начале договора подробно представляются заказчик и подрядчик как физические или юридические лица, требуется упомянуть персональные данные. В дальнейшем тексте документа они фигурируют как «Заказчик» и «Подрядчик».

Пункты договора:

  1. Предмет договора. В этом пункте необходимо обозначить вид требуемых работ и цели, которые ставит заказчик перед подрядчиком.
  2. Цена договора. В данном пункте оговаривается общая стоимость контракта и приводится общий перечень расходов (стоимость материалов, транспортировка, затраты на применение механизмов и т.д.). При необходимости оговаривается, что приведенная общая сумма может быть скорректирована по результатам ремонта после предоставления расходных накладных.
  3. Порядок оплаты. Указываются условия платежа: какие документы требуется предъявить для осуществления оплаты. Это может быть акт приема-передачи выполненной работы либо другие документы, которые могут служить гарантией и доказательством того, что работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. В данном пункте оговаривается выплата аванса и его размер либо поэтапное финансирование, а также форма оплаты работ (безналичная, наличная). Возможно указание премиальных выплат.
  4. Сроки и порядок выполнения работ. Указываются сроки начала и окончания работ, причем в данный пункт можно вносить коррективы согласно пункту о внесении изменений. Также может быть указаны санкции со стороны заказчика при невыполнении или некачественном выполнении работ, условия устранения недостатков. Может быть прописана обязанность подрядчика немедленно информировать заказчика о невозможности выполнять те или иные работы из-за внешних обстоятельств. По желанию сторон могут быть указан начальный, промежуточный и конечный срок ремонтных работ.
  5. Обязанности сторон. В данном пункте прописываются обязательства сторон. Подрядчик обязуется выполнить работу качественно и в оговоренные сроки, чтобы не нарушить права граждан, не нанести ущерб государству, юридическим или частным лицам. Также подрядчик обязуется предоставлять сертификаты качества на применяемое оборудование и материалы. Заказчик принимает на себя обязательства в указанные сроки выплатить аванс и выполнить окончательный расчет после завершения всех ремонтных работ. Кроме того, заказчик обязуется обеспечить сохранность инструментов и оборудования подрядчика, своевременно информировать подрядчика относительно сомнительных и спорных вопросов, не препятствовать деятельности подрядчика, не создавать проблем и помех.
  6. Приемка работ. Оговариваются форма и сроки приемки работ. Предусматривается исправление подрядчиком дефектов, выявленных в ходе эксплуатации кровли в течение гарантийного срока.
  7. Обеспечение исполнения договора. В этом пункте прописывается момент вступления договора в законную силу после получения подрядчиком финансового документа о перечислении на его счет авансового платежа со стороны заказчика.
  8. Ответственность сторон. Указывается, какую ответственность будут нести стороны при нарушении данного договора: выплата ущерба, штраф, неустойка, потеря выгоды.
  9. Обстоятельства непреодолимой силы. Пункт раскрывает перечень форс-мажорных обстоятельств, в результате действия которых условия и сроки договора могут видоизмениться в рамках уже имеющихся обязательств. Список обстоятельств непреодолимой силы должен быть согласован сторонами.
  10. Гарантийное обязательство. Указываются гарантийный срок на ремонтные работы, в течение которого подрядчик обязан за свой счет исправить выявленные дефекты. Может быть предусмотрена обязанность подрядчика оперативно реагировать на сообщение заказчика о выявленных погрешностях ремонта.
  11. Порядок разрешения споров. Оговариваются принципы ведения переговоров по претензиям, а также возможность обратиться в суд.
  12. Заключительные положения. В данном пункте прописывается невозможность передачи прав сторон другим лицам, положение о внесении изменений в договор по взаимному согласию сторон, принципы расторжения договора и т.д.

Договор на ремонт кровли имеет приложения: техническое задание и сметный расчет.

Ремонтные работы

Даже высокая квалификация специалистов и применение качественных материалов не дают 100%-й гарантии качества ремонтных кровельных работ. В процессе ремонта могут возникнуть спорные ситуации, вскрыться неучтенные заказчиком дефекты кровли, исправление которых требует дополнительного финансирования, и т.д. Чтобы избежать всевозможных рисков и оптимизировать расходы на ремонт крыши, необходимо составить продуманный договор о подряде.

Четко прописанные условия работ и прозрачная схема оплаты дает возможность максимально защитить и заказчика и подрядчика от невыполнения обязательств одной из сторон. Кроме того, важно грамотно составить максимально подробное техническое задание и подготовить смету, учитывающую все накладные расходы. Внимательный подход к подготовке документов существенно снижает риски и уберегает от недопонимания между заказчиком и исполнителем.

Шаблон контракта на кровельные жилые дома - Получите бесплатный образец

PandaTip: PandaDoc упрощает создание контрактов с помощью полей токенов. Чтобы настроить этот шаблон, просто заполните токены, используя меню справа!

Перечисленные ниже лица, вместе известные как «Стороны», соглашаются заключить этот юридически обязывающий контракт на кровельные работы жилых помещений с

.

Подрядчик

Название компании
Торговый представитель
Телефон торгового представителя
Менеджер проекта
Телефон менеджера проекта
Адрес компании
Телефон компании

[Компания.Имя]
[SalesRep.Name]
[SalesRep.Phone]
[PM.Name]
[PM.Phone]
[Company.Address]
[Company.Phone]

Заказчик

Имя клиента
Телефон клиента
Адрес клиента

[Имя клиента]
[Телефон клиента]
[Адрес клиента]

Подробнее о проекте

PandaTip: просмотрите этот раздел шаблона, чтобы убедиться, что описание вашего проекта замены крыши является полным и точным.

  • Удаление существующей черепицы до [Roof.SqFt]
  • Замена любого поврежденного фанерного настила на одобренный фанерный настил
  • Замена гидроизоляции крыши, включая кромку водостока, вентиляционные манжеты труб и перекрытие ендовы
  • Установка водо-ледозащитной мембраны вдоль карниза
  • Укладка черного кровельного материала 30 # на настил крыши, до [Roof.SqFt]
  • Устройство кровельной черепицы по выбору домовладельца в соответствии с ТУ производителя.
  • Установка сертифицированного конькового вентиляционного отверстия
  • Очистка проектной площадки и удаление всех проектных отходов

Условия договора

PandaTip: этот шаблон включает информацию о гарантии, общую для замены крыши жилого дома.Если ваша гарантия отличается от описанной здесь, просто отредактируйте текст, щелкнув внутри текстовых полей.

[Company.Name] настоящим удостоверяет, что все работы по замене кровли, выполняемые в рамках этого контракта, будут выполняться в соответствии с требованиями, установленными Национальной ассоциацией кровельных подрядчиков (NRCA) и производителями каждого используемого компонента.

[Company.Name] гарантирует установку кровельных материалов, включая, помимо прочего, настил, черепицу, вентиляционные отверстия и гидроизоляцию, в соответствии со спецификациями производителя и полностью водонепроницаемыми в течение периода [Гарантии.Годы] лет.
Эта гарантия включает замену и переустановку любых вышедших из строя или неисправных компонентов кровли, но не распространяется на внутренние компоненты или содержимое здания и не подразумевает ответственности за них.

В соответствии с условиями гарантии, перечисленной выше, [Company.Name] за свой собственный счет и за свой счет произведет полную замену или ремонт работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего контракта на кровельные работы для жилых помещений. Это включает ремонт черепицы, гидроизоляции, войлока и гребней.

[Компания.Имя] соглашается ответить на любое уведомление об утечке, повреждении или неисправности кровли в течение 72 часов с момента уведомления [Customer.Name].

Эта гарантия на кровлю не распространяется на повреждения, вызванные естественными причинами, такими как ветер, град или молния. Аналогичным образом, он не покрывает ущерб, нанесенный домовладельцем, дополнительными подрядчиками или любым лицом, не нанятым [Company.Name]. [Customer.Name] несет исключительную ответственность за устранение ущерба, причиненного этими источниками.

Этот документ является единственным соглашением между Сторонами в отношении услуг, описанных в нем.Никакие другие обещания, договоренности или гарантии, прямо не указанные здесь, недействительны.

[Customer.Name] соглашается выплатить полную сумму, указанную в этом контракте, в течение 7 дней с момента уведомления о завершении проекта от [Company.Name]. Невыплата полной суммы к этому сроку является нарушением контракта. [Customer.Name] может быть произведено наличными, чеком или кредитной картой. Свяжитесь с [SalesRep.Name], чтобы организовать оплату по завершении проекта.

[Company.Name] несет исключительную ответственность за безопасность своих сотрудников, поставщиков и субподрядчиков на протяжении всего проекта.Это включает обеспечение того, чтобы все работники всегда соблюдали стандарты безопасности труда OSHA.

[Company.Name] обязуется возместить и обезопасить [Customer.Name] от любых убытков или ответственности, вытекающих из объема настоящего контракта на кровельные работы для жилых помещений.

Любые споры, связанные с этим контрактом, разрешаются нейтральным арбитром. Настоящий контракт регулируется законодательством [Company.State]. В случае возникновения спора выводы нейтрального арбитра считаются окончательными и не подлежат обжалованию.

Стоимость проекта

Имя Цена КОЛ-ВО Итого

0,00 руб.

.

Советы по заключению контрактов на кровельные работы с клиентами

А, документы. Это одно из тех «необходимых зол», которые нужны каждому владельцу бизнеса, но которые склонны откладывать или полностью игнорировать.

Оформление документов вас разочаровало? Вы не одиноки, и помощь здесь!

В кровельном бизнесе соглашение между подрядчиком и клиентом так же важно для вашей личной защиты и безопасности, как каска и ремни безопасности.

Эта статья исследует причины, почему.Мы также объясним разницу между предложением и контрактом, а затем предложим несколько советов, как создавать как для вас, так и для ваших клиентов.

В целях обсуждения разработки контракта между подрядчиком и клиентом термины «контракт» и «соглашение» будут использоваться как синонимы; но имейте в виду, что само слово «контракт» имеет тенденцию восприниматься как немного более официальное или имеющее большее юридическое значение.

Кроме того, контракты чаще всего рассматриваются как письменные документы, а соглашения - как устные согласия; однако оба могут существовать в любом формате.

Хотя такие нюансы интересны, гораздо важнее осознавать огромные различия между предложением и контрактом / соглашением. Итак, начнем с этого.

Проще говоря, предложение - это часть marketing , которая предлагает потенциальному клиенту все, что вы можете сделать за сколько.

Контракт - это юридический документ , который подтверждает с клиентом , что именно БУДЕТ сделано, когда и в каком объеме.Подумайте: PRO posals предназначены для PRO spects; CON тракторы для тракторов CON .

В приведенной ниже таблице показаны 10 основных различий между предложением и контрактом. Как вы можете ясно видеть, различия находятся в противоположных крайностях.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОГОВОР
ЦЕЛЬ Перспективы или потенциальные клиенты Контрагенты или клиенты
ПОЛОЖЕНИЕ В ЦИКЛЕ ПОКУПКИ
Старт Отделка
НАЗНАЧЕНИЕ Маркетинг Legal
ЦЕЛЬ Переделка в продажу Подтверждение продажи
ТОН Разговорный, убедительный, дружелюбный Формально, но можно упростить юридический язык.Должен быть ясным и исчерпывающим
ФОРМАТ Индивидуально для каждого проспекта Стандартизированный, но с соответствующими переменными
ОПЦИИ /
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендует надстройки, допродажи Определяет и оценивает любые выбранные варианты.
ЦЕНЫ Предлагает оценки или котировки, возможны переговоры / изменения Подтверждает и завершает согласование цен и условий.
КОНКУРЕНЦИЯ Да.Вы находитесь в поле нескольких. Нет. Вас выбрали.
СИЛА Исключительно для информационных целей Юридическая сила

Как мы обсуждали в предыдущей статье, домовладельцам рекомендуется связаться с тремя-пятью подрядчиками по кровельным работам для получения предложений, прежде чем выбрать одного. Итак, чтобы выиграть вакансию, вы и ваше предложение должны выделяться среди конкурентов.

Вот как.

Независимо от того, заменяете ли вы крышу, составляете коммерческое предложение или развиваете отношения подрядчика с клиентом, вам необходимо обеспечить качество на каждом этапе процесса.

Это начинается с вашего первого контакта, вашей торговой презентации и итогового предложения.

Мы уже говорили о важности первых впечатлений. Мы также предложили наши рекомендаций для эффективных торговых презентаций.

Прежде чем написать свое предложение, вы уже успешно прошли этот важнейший этап презентации продаж.

После вашей торговой презентации вы должны отправить своим потенциальным клиентам повторное электронное письмо, чтобы поблагодарить их за потраченное время и внимание.Подтвердите свою заинтересованность в их обслуживании и укажите дату, когда они могут ожидать получения вашего предложения.

Важно представить свое предложение раньше конкурентов, особенно если речь идет о ремонте или замене крыши, а время имеет значение. Всегда создавайте реалистичную подушку времени, обещая предоставить ваше предложение. Никогда не пропускайте свой дедлайн и всегда стремитесь его побить.

Многие подрядчики по кровельным работам уже обнаружили огромные преимущества и экономию времени программных приложений, которые позволяют им оценивать работы, составлять расценки, отслеживать аналитику и делать многое другое на ходу со своих мобильных устройств.

Например, EagleView Technologies - это служба, использующая воздушные технологии для проведения быстрых, подробных и точных измерений крыши, чтобы вы могли более точно оценить свою работу.

Программные приложения, такие как Improveit360, значительно упрощают процесс цитирования, так что вы можете подготовить свои котировки быстрее, чем когда-либо прежде, доводя их до ваших потенциальных клиентов впереди ваших конкурентов. Это конкретное программное обеспечение также является системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагая вам бизнес-идеи и аналитику.

Software Advice TM - это обзорный сайт, на котором вы найдете полный список таких приложений, специально разработанных для кровельной и строительной промышленности.

Авторитетные кровельные подрядчики привлекают надежных поставщиков, поэтому у вас должен быть доступ к профессионально подготовленным маркетинговым материалам, таким как папки для презентаций, шаблоны предложений и литература по продукции.

Обязательно используйте их, чтобы представить свое предложение с таким же вниманием к деталям и фирменному стилю, что и при первоначальной презентации продаж.

Последовательность во всех ваших презентациях укрепляет представление о качестве и приверженности в умах ваших потенциальных клиентов, независимо от того, осознают они это или нет. Многие конкуренты могут упускать из виду эту психологическую тонкость.

Хотя по-прежнему обычной практикой является закрытие сделки за один звонок, сегодня это сложнее, потому что домовладельцы часто хотят перепроверить то, что они слышат на презентации после презентации.

Заполнение цитаты или формы предложения от руки по-прежнему широко распространено.Только обязательно сделайте это аккуратно. Не будь «тем парнем», который рисует фигурки на обратной стороне салфетки, залитой кофе!

Как и ваша торговая презентация, ваше предложение по сути является маркетинговым элементом. Вы все еще убеждаете потенциального клиента предпочесть вас и вашу компанию другим. Что это означает на практике?

Основная причина, по которой ваш потенциальный клиент запрашивает предложение у нескольких подрядчиков по кровельным работам, - это, естественно, сравнение цен. Вы не хотите получать работу из-за того, что являетесь самым дешевым выбором, вы хотите получить работу, будучи лучшим выбором.

Итак, даже если вы будете рассчитывать различные варианты, которые обсуждали с домовладельцами, вам нужно сосредоточить их внимание на той ценности, которую вы им предлагаете.

  • Уверены ли вы в качестве ваших материалов и мастерстве монтажников?
  • Являются ли ограниченные гарантии производителя надежными?
  • Вы предлагаете самые востребованные цветовые смеси?
  • Вы изо всех сил стараетесь обеспечить удовлетворение и защитить собственность домовладельца?

Какие еще бесценные нематериальные активы вы можете включить, чтобы создать подлинную ценность и выделить себя?

Делайте вещи как можно проще, но сохраняйте дружелюбный, скромный, но убедительный тон.Применяйте проверенные временем правила рекламы, чтобы повлиять на положительный результат:

  • Сосредоточьтесь на домовладельце, а не на себе.
  • Используйте слова «вы» и «ваш» чаще, чем «я», «мы» и «наш».
  • Сделайте так, чтобы каждое предложение приводило к тому, что потенциальный клиент скажет «да».
  • Завершите предложение очень конкретным призывом к действию.
  • Спросите о продаже и наметьте следующие шаги.

Исследования показывают, что заключение «Заранее благодарю вас за ваше (время, внимание, помощь, сотрудничество, бизнес, все, что применимо)» значительно усиливает реакцию, поскольку подсознательно предполагает, что любое действие, которое вы просите у читателя, уже будет были приняты.

Мы надеемся, что вы попробуете некоторые из этих советов и техник в следующий раз, когда будете составлять коммерческое предложение, и мы будем рады, если вы поделитесь своими успехами со своими коллегами, разместив свои комментарии в аккаунтах IKO в Facebook или Twitter.

Теперь давайте поговорим об этом очень важном листе бумаги: контракте между подрядчиком и заказчиком.

Контракты - это юридически обязательные соглашения, разработанные для защиты прав обеих сторон, т.е.е. вы как «Подрядчик», а домовладелец как «Подрядчик». Наличие контракта может помочь вам, как подрядчику, получить оплату или защитить себя от претензий.

Подписание контракта дает домовладельцу душевное спокойствие, зная, что вы ведете законный бизнес, и уверенность в том, что вы будете выполнять работу, как обещано в предложении.

Прежде чем мы перейдем к этому обсуждению, нам нужно предоставить некоторые собственные квалификаторы мелким шрифтом.

Поскольку контракты являются юридическими документами, их положения обязательно будут варьироваться в зависимости от федерального, государственного, провинциального и / или муниципального законодательства; поэтому важно, чтобы любые составленные вами контракты были рассмотрены и одобрены соответствующим юрисконсультом.

В этой статье невозможно охватить все возможные варианты; он предназначен для предоставления информации только общего характера и не должен толковаться как предложение каких-либо конкретных юридических консультаций.

Ниже мы обсудим различные элементы, которые следует учитывать в надлежащем соглашении с подрядчиком кровельных работ. Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы составили контракт, а затем его рассмотрел и одобрил ваш юрисконсульт, сама форма в значительной степени стандартизирована.

Здесь будут пробелы для заполнения цен и других переменных, некоторые пункты, которые могут или не могут применяться в определенных случаях; но в целом ваш контракт будет более стабильным, чем любое индивидуальное коммерческое предложение.

Тем не менее, всякий раз, когда вам становится известно о каких-либо изменениях в законодательстве, политике безопасности работников или других юридических вопросах, всегда просите вашего юриста пересмотреть и соответствующим образом обновить ваш стандартный контракт на кровлю, чтобы убедиться, что он содержит самые актуальные условия и что эти условия имеющий исковую силу.

Рекомендуется делать это раз в квартал или раз в полгода, чтобы быть уверенным, что новые законы или нормативные акты не остались незамеченными.

Основная контактная информация для обеих сторон:

  • Ваше имя, название компании, адрес компании, телефон, электронная почта, номер лицензии / идентификатор.
  • Имя, адрес, телефон, адрес электронной почты домовладельца.
  • Место, где будут проводиться работы, если оно отличается от указанного выше.

Соответствие местным нормам:

  • Юридическая юрисдикция, регулирующая договор.
  • Законы и постановления штата / провинции / муниципалитета, включая все необходимые разрешения, лицензии, уведомления о зонировании, проверки и т. Д.

Копии свидетельства о страховании:

  • Склеивание (если применимо).
  • Ответственность.
  • Страхование компенсации работнику.

Объем предстоящих работ и подробные расценки:

Рекомендуется комбинировать эти элементы, чтобы домовладелец точно знал, что делается и сколько будет стоить каждый аспект работы. Включите затраты как на материалы, так и на рабочую силу.

  • Подробно опишите работу, будь то новая или замененная крыша или ремонт, и укажите ожидания по завершенному проекту.
  • Включите подробную информацию и цену для каждого обсуждаемого и согласованного варианта.
  • Материалы - Укажите марку используемых кровельных материалов, например, тип, цветовую смесь битумной черепицы, тип подкладки, защиту ледяной плотины, стартовую полосу, а также другие элементы, такие как фанера для замены настила, пар барьер, гидроизоляция, вентиляционные отверстия в крыше, ветряные турбины или другие конструкции крыши, а также потолок и облицовка.
  • Назначьте количество каждому материалу, а также цену за единицу и общую цену для каждого, сколько квадратов или пучков черепицы, погонных футов начальной полосы и т. Д.

Способы установки:

  • Укажите, как будут установлены различные компоненты. Имейте в виду, что некоторая черепица может быть установлена ​​с помощью четырех гвоздей, но, если домовладелец платит за обновление ограниченной гарантии ветрозащиты, может потребоваться установка с шестью гвоздями. Если да, то это нужно будет указать в контракте.
  • Большинство кровельных проектов будет представлять собой наклонную черепицу, но в некоторых областях плоские крыши могут потребовать рулонной кровли.Обязательно укажите способы установки и укажите, что вы полностью соблюдаете метод установки, рекомендованный производителем.
  • Опишите, как вы предлагаете поддерживать чистоту на стройплощадке, правильно утилизировать старые кровельные материалы, проектные отходы, собирать кровельные гвозди и т. Д.

Планирование:

  • Укажите конкретные даты начала и окончания работ.
  • В некоторых юрисдикциях может потребоваться оговорка «не позднее чем», которая может сделать договор недействительным, если подрядчик не приступит к работе вовремя.
  • Опишите вашу политику в отношении обработки, планирования и определения цен на изменение заказов.

Условия оплаты:

  • Четко укажите все суммы - депозиты, промежуточные платежи, причитающийся остаток - плюс все применимые налоги, а также сроки каждого платежа и действия, которые необходимо предпринять в случае невыплаты.
  • В некоторых областях может потребоваться положение о «праве на расторжение договора без штрафа», дающее домовладельцу право расторгнуть договор в течение определенного периода времени в 3, 10 или до 30 дней.Если это не требуется по закону в вашем регионе, вы можете установить свою собственную политику. Если да, обязательно укажите это в контракте.

Гарантии:

  • Если вы гарантируете работу установщиков, четко опишите предлагаемое покрытие, ограничения и продолжительность.
  • Ограниченная гарантия производителя обычно распространяется на материалы только в случае дефекта продукта, а сроки варьируются; убедитесь, что домовладелец полностью понимает положения и покрытие, предоставляемое всеми гарантиями.
  • Большинство претензий возникает через много лет после установки, и домовладельцы встревожены, осознав, что они не полностью понимали условия гарантии во время покупки. Чтобы этого избежать, подумайте о том, чтобы подготовить второй отдельный документ для подписи домовладельцем, подтверждающий, что он или она прочитали, поняли и согласны соблюдать условия, изложенные в контракте и ограниченной гарантии производителя.

Следуя приведенным выше инструкциям и получив соответствующего юридического консультанта, вы и ваша компания будете защищены.Вот несколько ресурсов для получения дополнительной информации:

Определение условий договора

Вопросы юридических контрактов для Канады (ON)

.

Контракт на кровельный проект | Бесплатные шаблоны для строительства

В строительной отрасли раньше использовались обещания и рукопожатия. В те времена было проще, но по мере того, как строительная отрасль становилась все более сложной и специализированной, возникали и юридические последствия соглашений, которыми руководствуется сама работа.

Сегодня подрядчики и субподрядчики, которые не используют письменные контракты, ставят себя в очень невыгодное положение. Письменные контракты являются более или менее стандартными в отрасли, и в зависимости от вашей работы и правил лицензирования в вашей юрисдикции письменный контракт может быть даже обязательным .

Контракт кровельщика - бесплатный шаблон, доступный для загрузки

Но «получение его в письменной форме» не означает, что фактический контракт должен быть сложным, многословным документом, полным непонятных юридических формулировок. Нет, красота заключается в простоте, и здесь, на наборе уровней , мы считаем, что в большинстве случаев сложные вещи можно сделать простыми. Вот почему мы создали этот простой шаблон контракта кровельщика - чтобы предоставить бесплатный и простой в использовании шаблон для подрядчиков кровельщиков , которые хотят получить свою работу в письменной форме.

Мы понимаем проблемы оплаты кровельщиков

Смотрите, мы понимаем! Кровельщики имеют что-то вроде , уникальное положение в строительной отрасли. Работа может быстро накапливаться, особенно после стихийного бедствия , и трудно отслеживать (а тем более пересматривать) контракты для всех различных работ в процессе разработки. Тем не менее, письменные контракты - это must . Кроме того, поскольку работа часто оплачивается страховкой, они часто требуют, чтобы работа была записана.

Кровельщики также должны прочитать: Как кровельщики могут убедиться, что им платят за свою работу

Кроме того, важно точно знать, что содержится в этом контракте. Если гарантия будет слишком широкой, вы можете застрять, выполняя бесплатные ремонтные работы до конца времени. Что, если другой подрядчик накручивает и повреждает красивую крышу, которую вы только что установили? Вы будете на крючке из-за этого ремонта? Более того - если произойдет одно из тех стихийных бедствий, о которых мы только что говорили, вы будете нести ответственность за утечки и дыры, созданные в результате стихийного бедствия ?

Все эти (и многие другие) причины являются еще одним доказательством того, что контракт должен быть заключен в письменной форме, и что письменный договор - это то, что вам нужно понять. Загрузите бесплатную копию нашего шаблона контракта кровельщика . Он написан просто, как и должен быть контракт. Кроме того, его можно редактировать в MS Word - так что вы можете вносить любые изменения, которые вам нравятся!

Сводка

Название статьи

Контракт кровельщика - Скачать бесплатно

Описание

Контракт кровельщика - Скачать бесплатно. Сегодняшняя строительная отрасль требует, чтобы соглашения заключались в письменной форме. Но это не значит, что ваш проект / контракт на работу должен быть сложным! Вот бесплатный загружаемый шаблон простого контракта кровельщика.

Автор

Мэтт Виатор

Имя издателя

levelset

Логотип издателя

.

кровельных компаний Hesperia CA | HD Roofing Contractor

Как выбрать кровельного подрядчика в Hesperia Ca

Когда вы ищете кровельного подрядчика, вы можете задаться вопросом, как выбрать лучшего. Конечно, никогда не повредит спросить о проблемах вашего кровельного подрядчика и получить еще больше исторической информации. Если эти запросы вызывают у поставщика услуг неприятные ощущения, после этого вам, возможно, придется обратиться к другому поставщику услуг. Вы должны постоянно получать предложения как минимум от 2-3 профессиональных кровельщиков, чтобы сравнивать их качество и качество.О чем следует спрашивать этих профессионалов, а также о каких красных флажках следует остерегаться? Чтобы убедиться, что у вас будет лучший опыт работы с профессиональным кровельщиком, у нас есть несколько стандартов, как выбрать идеальную фирму для вас.

Первым и, возможно, самым важным, что вы можете искать, является предыдущий опыт каждой фирмы. Когда вы платите за новую кровельную систему, вы фактически платите за послужной список и опыт компании, производящей кровельные покрытия. Попросите ссылки, по которым вы можете поговорить, а также адреса, по которым вы можете наблюдать за их прошлой работой, в идеале за несколько лет.Взгляните на каждую компанию из Better Business Bureau, Angie’s Checklist или сопоставимую фирму, которая обязательно покажет любые подробные проблемы или истории успеха. Вы также собираетесь спросить свою фирму, обучены ли ее сотрудники и имеют ли они лицензию на установку вашего кровельного покрытия. Вы будете удивлены, сколько поставщиков услуг обучают своих сотрудников, «экспериментируя» с кровельными системами своих клиентов.

Во-вторых, вы захотите проверить, аккредитованы ли они и застрахованы ли они.Вы можете проверить наличие организационного разрешения в Департаменте профессионального и профессионального лицензирования. Поиск профессионала в Интернете займет всего минуту. Вы можете многое узнать о компании, просто проверив, соответствуют ли они общим стандартам, таким как разрешение на обслуживание. Вы хотите проверить наличие 2 видов страхового покрытия: обязательство и расчет для работников. Полис обязательного страхования защищает вас от любых повреждений, которые могут ударить ваш дом или кровельное покрытие.Если поставщик услуг без страховки не обеспечит защиту вашей кровли во время кровельного процесса, а также в случае дождя в течение ночи, вам, возможно, придется заплатить, чтобы устранить повреждение самостоятельно, или доставить профессионала в суд мелких тяжб. Workers Settlement защищает вас от иска сотрудника из-за причинения вреда вашей жилой или коммерческой собственности.

В-третьих, спросите, обязательно ли вы получите соглашение и отказ от залога. Несколько человек понимают, что поставщик кровли может взимать с вас плату за кровельные материалы на вашем кровельном покрытии, если ваш подрядчик не платит за них.Даже если вы полностью заплатите своему подрядчику, вы можете снова заплатить за эти продукты. Прежде чем оплатить окончательный счет, запросите отказ от залога, чтобы предотвратить эту проблему. Кроме того, прежде чем кровельщик выполнит какие-либо работы на вашей крыше, попросите подписанный контракт с указанием того, что, скорее всего, будет выполнено. Это обязательно защитит вас от любого недопонимания или мошенничества.

Если вы предпримете эти действия при выборе профессионального кровельщика или любого другого профессионала для работы с вашим домом, вы можете сэкономить много времени и денег в долгосрочной перспективе.Если поставщик услуг может удовлетворить каждое из этих требований, скорее всего, ваше кровельное покрытие будет правильно смонтировано и будет прекрасно выглядеть.

Позвоните подрядчику по кровле HD сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

.

Как работают кровельные материалы | HowStuffWorks

Когда вы думаете о металлической крыше, вы можете представить себе полуразрушенный старый навес с крышей из гофрированной жести. Однако сегодняшние металлические крыши далеки от этого образа.

Сегодня крыши обычно изготавливаются из комбинации асфальта и стекловолокна или деревянной черепицы. Некоторые небольшие плоские крыши сделаны из гудрона, а резина быстро становится еще одним простым вариантом кровли. Поскольку люди стремятся жить «экологичнее» и находить материалы, требующие меньшего ухода и ухода, в кровельной промышленности появляются новые тенденции.Хотя металлические крыши могут быть дорогими и требовать профессиональной установки, они становятся популярным выбором кровельных материалов из-за их долговечности. Алюминий и сталь - самые распространенные металлы, используемые для кровли, но вы можете даже получить медную крышу. В любом случае, вы, конечно, не застрянете с гофрированной жестью - современные металлические кровельные материалы могут быть сформированы так, чтобы выглядеть как многие другие более традиционные кровельные материалы, от испанской черепицы до шифера [источник: Vandervort].

Металлические крыши становятся все более популярными из-за их огнестойкости.Они также легкие и отражают солнце, что может помочь снизить расходы на летнее охлаждение - приятный дополнительный бонус. И хотя металлические крыши часто требуют профессионального монтажа, их все же проще и быстрее установить, чем традиционные крыши [источник: Vandervort]. Однако есть один недостаток - металлические кровли должны быть долговечными, но если вам все же придется вносить какие-либо изменения или ремонт, это может быть сложнее, чем с традиционными кровельными материалами.

В этой статье мы расскажем о металлических кровельных материалах, а также о подкровельных материалах.Хватайте каску и читайте дальше, чтобы узнать о пяти основных типах материалов, используемых в металлической кровле.

.

Lane's Contracting - Master Elite Roofing Contractor

  • Дом
  • Кровельные услуги
  • Сайдинг
  • Оконные службы
  • Малярные услуги
  • Мы обслуживаем
  • Дом
  • Кровельные услуги
  • Сайдинг
  • Оконные службы
  • Малярные услуги
  • Мы обслуживаем
  • Дом
  • Кровельные услуги
.

Смотрите также

ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
Карта сайта, XML.